Количество

на строительно-монтажные работы

ТОО «Казахойл Актобе», именуемым здесь и далее «ЗАКАЗЧИК», в лице Генерального директора г-на Решетнёва А.В.., действующего на основании Устава, с одной стороны

_____________________, именуемым здесь и далее «ПОДРЯДЧИК», в лице ___________________ ________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемыми «Стороны»,

1. 
   Определения
   

2. 
   Предмет Контракта
   

1. 
   Все требования по объемам, качеству и срокам выполнения Работ установлены настоящим Контрактом, Приложениями №1 «Календарный график выполнения Работ», №2 «Детальная Разбивка контрактной цены», №3 «Техническое задание на строительство», №4 «Положение о взаимоотношениях при ведении работ подрядными организациями на объектах повышенной опасности», №5 «Сводный сметный расчет и локальные сметы» и №6 «Отчетность по доле казахстанского содержания» к настоящему Контракту, являющимися неотъемлемыми частями настоящего Контракта, а также Проектной документацией и нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, являющимися обязательными для соблюдения Сторонами.
   
2. 
   При осуществлении Работ по настоящему Контракту Стороны руководствуются следующим:
   
   1. 
      Законодательными и нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, в том числе регулирующими деятельность в области строительства, энергетики, промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды и т.д., международными соглашениями и конвенциями, действующими на территории Республики Казахстан;
      
   2. 
      Политикой в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (Приложение 4);
      
   3. 
      Проектной документацией и иными регламентами, инструкциями, утвержденными уполномоченным лицом ЗАКАЗЧИКА, которые будут переданы ПОДРЯДЧИКУ при подписании настоящего Контракта или в течение его действия;
      
   4. 
      Настоящим Контрактом.
      
3. 
   В случае расхождения между требованиями документов, указанных в п.2.3., Стороны будут руководствоваться требованиями документа, устанавливающего более строгие требования и стандарты, не противоречащие нормативным документам Республики Казахстан.
   
1. 
   Гарантии и заявления
   
   1. 
      ПОДРЯДЧИК заявляет и гарантирует ЗАКАЗЧИКУ, что он обладает достаточными техническими знаниями, технологиями и опытом выполнения работ, аналогичных Работам, предусмотренным настоящим Контрактом, располагает оборудованием, машинами, механизмами, приборами, приспособлениями и высококвалифицированным персоналом в мере, необходимой для добросовестного, качественного и полного выполнения Работ по настоящему Контракту, имеет необходимые разрешения, сертификаты и лицензии на право выполнения Работ в соответствии с требованиями предприятий-изготовителей и законодательством Республики Казахстан.
      
   2. 
      ПОДРЯДЧИК подтверждает свою осведомленность о правовых основаниях проведения Работ, в т.ч. указанных в п. 2.3. настоящего Контракта, а также о социальных, экологических, физических и климатических условиях, существующих в месте проведения Работ.
      
   3. 
      ЗАКАЗЧИК гарантирует получение Разрешения на строительство в органах государственного архитектурно-строительного комитета, и ограждает ПОДРЯДЧИКА от какой-либо ответственности, любых исков, штрафов и убытков, вызванных нарушением настоящего положения. В случае если ПОДРЯДЧИК понесет какие-либо расходы или убытки, включая убытки, понесенные в связи с нарушением ЗАКАЗЧИКОМ условий настоящего пункта 3.3. Контракта, ЗАКАЗЧИК обязуется компенсировать ПОДРЯДЧИКУ все такие расходы или убытки в регрессном порядке.
      

4. 
   ПОДРЯДЧИК заявляет, что удовлетворён в том, что касается соответствия и наличия путей доступа на Стройплощадку. ПОДРЯДЧИК должен принять разумные меры к тому, чтобы не допустить повреждения дорог и мостов транспортными средствами ПОДРЯДЧИКА или персоналом ПОДРЯДЧИКА. Эти меры должны включать правильное использование соответствующих транспортных средств и дорог.
   

(a) ПОДРЯДЧИК должен (по согласованию между Сторонами) отвечать за любое обслуживание подъездных дорог, которое может потребоваться для использования им этих подъездных дорог;

(b) ПОДРЯДЧИК должен установить все необходимые знаки и указатели направления вдоль путей доступа и должен получить от соответствующих органов власти любые разрешения, которые могут потребоваться для использования им дорог, знаков и указателей направления;

(c) ЗАКАЗЧИК не должен нести ответственность относительно каких-либо претензий, которые могут возникнуть при использовании подъездных дорог или иначе в связи с подъездными дорогами,

(d) ЗАКАЗЧИК не гарантирует соответствие или наличие каких-либо конкретных подъездных дорог, и

(e) расходы, связанные с несоответствием или отсутствием подъездных дорог, требующихся для использования ПОДРЯДЧИКОМ, несёт ПОДРЯДЧИК.

5. 
   ЗАКАЗЧИК должен предоставить в распоряжение ПОДРЯДЧИКА все данные, имеющиеся у ЗАКАЗЧИКА, о подземных и гидрологических условиях на Стройплощадке, включая информацию о состоянии окружающей среды. ПОДРЯДЧИК заявляет и гарантирует, что он изучил все полученные данные в соответствии со стандартами, ожидаемыми от опытного международного подрядчика, нанятого по контракту, аналогичному настоящему Контракту. ПОДРЯДЧИК несет ответственность за толкование всех таких данных, и он гарантирует ЗАКАЗЧИКУ, что ПОДРЯДЧИК принял и проверил такие данные. Таким образом, ПОДРЯДЧИК принимает на себя полную ответственность за неточность и неполноту любой такой информации в той степени, в какой имеющий такую информацию опытный подрядчик мог бы это предвидеть или ожидать, или такой подрядчик мог бы оценить, что такая информация является неточной или неполной.
   

(a) форму и характер Стройплощадки, включая подземные условия,

(b) гидрологические и климатические условия,

(c) объём и характер Работ, оборудование, материалы и механизмы, необходимые для исполнения и завершения Работ и устранения дефектов,

(d) Законодательство, процедуры и трудовую практику, существующие в Республике Казахстан,

(e) требования к ПОДРЯДЧИКУ относительно доступа, распределения, Объекта, персонала, энергоснабжения, транспорта, водоснабжения и прочего.

6. 
   ПОДРЯДЧИК настоящим гарантирует, что
   

Он удовлетворен относительно верности и достаточности контрактной цены, и

Он основывал контрактную цену на данных, толкованиях, необходимой информации, проверках, и удовлетворен по всем соответствующим вопросам, указанных в Пунктах 3.4, 3.5. настоящего Контракта, и всей прочей документации, представленной ПОДРЯДЧИКУ ЗАКАЗЧИКОМ.

1. 
   ПОДРЯДЧИК заявляет, что не будет нанимать или не предпримет попытки нанять персонал и рабочую силу из персонала ЗАКАЗЧИКА в течение 3-х лет с момента подписания настоящего Контракта.
   
1. 
   Стоимость Работ и дата вступления Контракта в силу
   
   1. 
      Общая стоимость Работ в рамках настоящего Контракта не может превышать - __________________________________ тенге с учетом НДС 12%.
      
   2. 
      На период действия настоящего Договора цены остаются неизменными до конца расчетов по Контракту, кроме случаев когда:
      
      1. 
         причиной изменения стоимости и сроков выполнения Работ явились обстоятельства непреодолимой силы (форс мажор);
         
      2. 
         изменения объемов Работ ЗАКАЗЧИКОМ;
         
      3. 
         изменения осуществляются с учетом неблагоприятной коньюктуры рынка
         
   3. 
      При соответствующих обоснованиях с учетом неблагоприятной коньюктуры рынка вышеперечисленные изменения должны оформляться дополнительными соглашениями.
      
   4. 
      Каждая из Сторон несет самостоятельную ответственность за оплату налогов и других обязательных платежей в бюджет в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.
      
   5. 
      Стоимость каждого из видов Работ указана в Детальной разбивке контрактной цены Приложение №2.
      
   6. 
      В стоимость Работ включены все расходы ПОДРЯДЧИКА связанные с выполнением Работ и его обязательств по Контракту, включая его вознаграждение с проведением Рабочей, Государственной приемочной комиссии.
      
   7. 
      При изменениях в налоговом законодательстве, нормах и правилах, влекущих для Подрядчика и Заказчика дополнительные расходы, принятых после вступления Контракта в силу, Заказчик и Подрядчик, ввиду взаимной договоренности, должны решить проблему изменения Подрядчиком конкретных цен по отношению к конечной сумме, указанной в пункте 4.1 выше, в результате повышения или снижения налоговых обязательств. Подобные дополнительные суммы налоговых расходов Подрядчика, вызванные изменениями в налоговом законодательстве РК, должны оплачиваться Заказчиком как прибавка к сумме, указанной в пункте 4.1. Аналогичным образом, любые снижения расходов Подрядчика, вызванные изменениями в налоговом законодательстве, должны вычитаться из конечной цены, при этом должны вноситься коррективы в счета, выставляемые Компании для оплаты.
      

5. 
   Сроки и последовательность выполнения Работ
   
   1. 
      Сроки и последовательность выполнения Работ установлены в Календарном графике выполнения Работ (Приложение №1)
      
   2. 
      В течение 5 (пяти) календарных дней после подписания настоящего Контракта ПОДРЯДЧИК должен представить ЗАКАЗЧИКУ в двух (2) экземплярах подробный План-График, не противоречащий Календарному графику выполнения Работ в части начала и окончания Работ. ЗАКАЗЧИК будет иметь право предложить разумные поправки к Плану-Графику, а ПОДРЯДЧИК должен такие поправки соответственно внести.
      

(а) порядок, в котором ПОДРЯДЧИК намеревается выполнять Работы, включая ожидаемые сроки по каждой стадии проекта, Документы ПОДРЯДЧИКА, материально-техническое обеспечение, изготовление оборудования и материалов, доставку на Стройплощадку, строительство, монтаж и тестирование,

(b) каждую из указанных стадий Работ по каждому предложенному субподрядчику,

(с) последовательность и временные рамки проверок и испытаний, план обеспечения качества всех конструктивных элементов и Работ, и

(d) подтверждающий отчет, содержащий:

(i) общее описание методов, которые ПОДРЯДЧИК намеревается использовать, а также основных стадий осуществления Работ, и

(ii) детали, показывающие разумную оценку ПОДРЯДЧИКОМ количества персонала ПОДРЯДЧИКА каждой категории и каждого типа оборудования, необходимого на Стройплощадке для каждой основной стадии.

ПОДРЯДЧИК будет продвигаться в осуществлении Работ в соответствии с Планом-Графиком, с учетом других его обязательств по настоящему Контракту. Персонал ЗАКАЗЧИКА будет иметь право ссылаться на План-График при планировании своих действий.

ПОДРЯДЧИК должен незамедлительно направить уведомление ЗАКАЗЧИКУ относительно конкретных обстоятельств, которые могут негативно повлиять на Работы, повысить контрактную цену или задержать выполнение Работ. ЗАКАЗЧИК может потребовать, чтобы ПОДРЯДЧИК представил оценку ожидаемого эффекта от данных обстоятельств и/или свои предложения.

Если в какое-либо время ЗАКАЗЧИК направит уведомление ПОДРЯДЧИКУ о том, что План-График оказывается несоответствующим настоящему Контракту, или является несовместимым с фактическим прогрессом и заявленными намерениями ПОДРЯДЧИКА, то ПОДРЯДЧИК должен в соответствии с настоящим Пунктом представить ЗАКАЗЧИКУ на согласование пересмотренный План-График без изменения окончательных сроков строительства.

5. 
   Обеспечение материалами и оборудованием
   
   1. 
      ПОДРЯДЧИК принимает на себя обязательство поставить оборудование и материалы, изделия и кабельную продукцию, необходимую для строительства Объекта и выполнения полного объема Работ в соответствии с Техническим заданием и Проектной документацией. При этом ЗАКАЗЧИК осуществляет приемку оборудования и материалов.
      
   2. 
      Все поставляемое ПОДРЯДЧИКОМ оборудование, кабельная продукция, приборы, изделия, конструкции и материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. ПОДРЯДЧИК перед закупкой и поставкой любых материалов и оборудования на Объект обязан согласовать с ЗАКАЗЧИКОМ производителя продукции, и только после получения согласия ЗАКАЗЧИКА поставить их на Объект строительства. При этом, ЗАКАЗЧИК должен рассмотреть направленные ему на утверждение документы в течение 10-ти (десяти) рабочих дней и уведомить ПОДРЯДЧИКА о своем решении. Если ЗАКАЗЧИК в течение 10-ти (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления ПОДРЯДЧИКА не представляет возражений, будет считаться, что ПОДРЯДЧИК согласовал с ЗАКАЗЧИКОМ всё поставляемое оборудование и материалы (товарно-материальные ценности). Копии сертификатов, технических паспортов и т.п., а также, в случае необходимости их заверенные переводы на русский язык, должны быть предоставлены ЗАКАЗЧИКУ до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
      
   3. 
      ПОДРЯДЧИК несет ответственность за:
      
      1. 
         сохранность всех поставленных для реализации Контракта материалов и оборудования до приемки Объекта по акту Государственной приемочной комиссии;
         
      2. 
         соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, указанным в Проектной документации, государственным стандартам Республики Казахстан и техническим условиям, представленным местными или государственными органами;
         
      3. 
         обеспечение складирования оборудования и материалов на площадках, подготовленных для такого вида Работ в соответствии с пунктом 6.3.1. настоящего Контракта, с соблюдением всех норм складирования и погрузочно-разгрузочных Работ, обеспечение ограждения, освещения, охраны и наблюдения за складскими и погрузочно-разгрузочными Работами до их завершения и сдачи;
         
      4. 
         использование или применение оборудования, кабельной продукции, приборов, изделий, конструкций и материалов без согласия на это ЗАКАЗЧИКА;
         
      5. 
         обнаруживающуюся невозможность использования предоставленных оборудования и материалов.
         

7. 
   Обязанности ПОДРЯДЧИКА
   

1. 
   Выполнить Работы в объеме и в сроки в соответствии с условиями настоящего Контракта, Проектной документации и предъявить Рабочей, Государственной приемочной комиссии:
   

1. 
   Предоставить ЗАКАЗЧИКУ уведомление о начале работ на Объекте за 48 (сорок восемь) часов до начала работ.
   
2. 
   В случае назначения ЗАКАЗЧИКОМ компании-инженера или компании, осуществляющей технический надзор, заключить дополнительное соглашение (при необходимости) к настоящему Контракту, регламентирующее взаимоотношение ПОДРЯДЧИКА, ЗАКАЗЧИКА и компании-инженера.
   
3. 
   Обеспечить:
   
   1. 
      сооружение на территории производства Работ необходимых мест (площадок) складирования, временных зданий и сооружений, обеспечивающих работу и проживание персонала ПОДРЯДЧИКА;
      
   2. 
      качество выполнения всех Работ в соответствии с Проектной документацией, действующими нормами и техническими условиями, а также требованиями ЗАКАЗЧИКА;
      
   3. 
      Подрядчик должен соблюдать общественный порядок на территории Контракта;
      
   4. 
      предоставление ЗАКАЗЧИКУ информации о ходе Работ в соответствии с п. 9.7. настоящего Контракта;
      
   5. 
      предоставление до начала приёмных испытаний ЗАКАЗЧИКУ Исполнительной «монтажной» документации и руководства по эксплуатации и обслуживанию Объекта в соответствии с требованиями нормативных документов, регламентирующих их оформление, но, в любом случае, достаточно подробные, чтобы ЗАКАЗЧИК мог осуществлять эксплуатацию, обслуживание, демонтаж, монтаж, регулировку и ремонт этой части или в целом системы Объекта. Эта часть или целиком система Объект не может считаться завершённой с точки зрения приёмки, пока эти документы и руководства не будут представлены ЗАКАЗЧИКУ;
      
   6. 
      своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта,
      
   7. 
      страхование за свой счет рисков, связанных с проведением всех Работ, в соответствии со статьей 11 настоящего Контракта.
      
   8. 
      постоянное присутствие на объекте рабочего персонала, ИТР, автотранспорта и техники в количестве, необходимом для своевременного выполнения любого объема работ по данному Контракту.
      
   9. 
      обеспечить свой персонал питанием, проживанием питьевой водой и связью за свой счет.
      
   10. 
       Подрядчик должен обеспечить себя всем транспортом и оборудованием для выполнения строительных работ. Оборудование ПОДРЯДЧИКА должно использоваться только по целевому предназначению и содержаться в хорошем рабочем состоянии. ПОДРЯДЧИК должен удостовериться в том, что оборудование, используемое в зимние месяцы, соответственно подготовлено к зимнему периоду.
       

• 
  Подрядчик должен удостовериться, что опытный персонал постоянно проверяет все временное электрооборудование и малую механизацию.
  

5. 
   Осуществлять систематическую, а по завершении Работ – окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов. Содержать территорию производства Работ, включая прилегающие участки дорог, в надлежащей чистоте, осуществлять вывоз строительного мусора со Стройплощадки и иной территории производства Работ в период строительства в места, указанные ЗАКАЗЧИКОМ.
   
6. 
   В 10-дневный срок со дня подписания акта о приемке завершенных Работ вывезти за пределы Стройплощадки и иной территории производства Работ, принадлежащие ему машины, оборудование, инструменты, строительные материалы, приборы, инвентарь, конструкции, мусор, демонтировать возведенные им Временные сооружения и рекультивировать временно используемые территории с подписанием акта о передаче земельного участка ЗАКАЗЧИКУ.
   
7. 
   Сохранить схемы расположения и таблицы координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных Работах в период строительства Объекта, и по завершению строительство передать их ЗАКАЗЧИКУ.
   

8. 
   Если в процессе выполнения Работ обнаружатся ошибки в произведенных разбивочных и геодезических Работах, ПОДРЯДЧИК вносит соответствующие исправления.
   
9. 
   При полном завершении Работ в 3-дневный срок известить об этом ЗАКАЗЧИКА.
   
10. 
    Немедленно известить ЗАКАЗЧИКА и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:
    

• 
  возможных неблагоприятных для ЗАКАЗЧИКА последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;
  
• 
  иных не зависящих от ПОДРЯДЧИКА обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
  

11. 
    Исполнять полученные в ходе выполнения Работ письменные указания ЗАКАЗЧИКА, если такие указания не противоречат условиям Контракта и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность ПОДРЯДЧИКА.
    
12. 
    Отвечать за адекватность, стабильность и безопасность всех Работ на Стройплощадке и всех методов строительства. ПОДРЯДЧИК (i) отвечает за все Документы ПОДРЯДЧИКА, строительство Временных сооружений и разработку конструкторской документации по каждой позиции оборудования и материалов поставки ПОДРЯДЧИКА, как это требуется для соответствия Контракту, (ii) несёт единоличную ответственность и освобождает ЗАКАЗЧИКА от ответственности (включая компенсацию юридических гонораров и текущих расходов) в отношении какого-либо ущерба, потерь и претензий любой третьей стороны, следующих прямо или косвенно из действий или бездействия ПОДРЯДЧИКА или его субподрядчиков внутри Стройплощадки или за ее пределами, и (iii) несет иную ответственность за разработку проектов производства Работ и другую Проектную документацию которую разрабатывает ПОДРЯДЧИК для целей реализации настоящего Контракта – кроме разработки рабочей документации, поставку оборудования и материалов, строительство и документальное оформление Работ.
    
13. 
    ПОДРЯДЧИК отвечает за всё энергоснабжение, водоснабжение и прочие услуги, которые могут ему потребоваться.
    

14. 
    Обеспечить и нести ответственность за установление всех Временных сооружений (включая дороги, пешеходные дорожки, знаки, перила и ограждения), которые могут оказаться необходимыми в связи с исполнением Работ, для использования или обеспечения безопасности работников ПОДРЯДЧИКА, субподрядчиков, ЗАКАЗЧИКА, компании-инженера, представителей инспектирующих государственных органов и других лиц, имеющих отношение к процессу выполнения Работ и находящихся или могущих находиться на Стройплощадке, в местах временного размещения персонала, оборудования и материалов и в местах проведения любых Работ, производимых в рамках реализации настоящего Контракта, в том числе населения, владельцев близлежащих земельных участков и проживающих на них людей.
    
15. 
    Подрядчик на время строительства должен обеспечить себя телефонной или радиосвязью.
    
16. 
    Получить предварительное письменное согласие ЗАКАЗЧИКА на заключение Контрактов подряда с субподрядчиками и нести ответственность перед ЗАКАЗЧИКОМ за надлежащее исполнение Работ по настоящему Контракту его субподрядчиками.
    
17. 
    Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
    
18. 
    Назначить представителя ПОДРЯДЧИКА и предоставить ему все полномочия, необходимые для того, чтобы действовать от лица ПОДРЯДЧИКА в рамках настоящего Контракта.
    

ПОДРЯДЧИК не может без предварительного согласия ЗАКАЗЧИКА, отозвать назначенного представителя ПОДРЯДЧИКА или назначить вместо него другое лицо.

Вся работа представителя ПОДРЯДЧИКА должна заключаться в руководстве Работами в рамках исполнения ПОДРЯДЧИКОМ настоящего Контракта. Представитель ПОДРЯДЧИКА вправе от имени ПОДРЯДЧИКА вести переговоры по техническим вопросам осуществления Работ с представителями ЗАКАЗЧИКА, подписывать акты промежуточной приемки фактически выполненных Работ, акты освидетельствования Скрытых работ, акты о результатах проведения испытаний, удостоверять записи в журнале производства Работ, получать уведомления и запросы ЗАКАЗЧИКА. Если представитель ПОДРЯДЧИКА должен временно отсутствовать на Стройплощадке во время исполнения Работ, то вместо него должно быть назначено другое подходящее лицо, с предварительного согласия ЗАКАЗЧИКА, и ЗАКАЗЧИК должен быть соответственно проинформирован о таком назначении.

19. 
    ПОДРЯДЧИК должен выступать как единая структура и отвечать перед ЗАКАЗЧИКОМ как одна организация.
    

• 
  Охрана труда и техника безопасности
  
• 
  Управление качеством/Контроль качества
  
• 
  Обслуживание Проекта (администрация, планирование, контроль затрат)
  
• 
  Комплектация
  
• 
  Строительство
  
• 
  Пуско-наладка и ввод в эксплуатацию
  

Строительная Группа будет нести ответственность за обеспечение соответствия строительным стандартам, на которые идет ссылка в проектной документации, и стандартам СНиП. ПОДРЯДЧИК также несет ответственность за соответствие нормативным актам РК и принятие проверок любых контролирующих органов.

ПОДРЯДЧИК должен основывать свой график на 24-часовой сменной работе, насколько это возможно. Также ПОДРЯДЧИК должен разработать рабочий план на зимний период и предоставить оборудование, необходимое для продолжения работ в течение зимнего периода (обогреваемые контейнера, проживание, дизельный вентиляторный обогреватель, плиты и т.д.). Считается, что зимний период включает прохладный сезон, предшествующий зиме.

ПОДРЯДЧИК должен представить предполагаемую детализированную организационную структуру проекта c указанием людей, назначенных на ключевые роли, а также их резюме. ЗАКАЗЧИК сохраняет за собой право отказаться от любого из предложенных специалистов, и ПОДРЯДЧИК должен будет представить замену.

ПОДРЯДЧИК должен открыть представительский офис в г. Актобе.

1. 
   После подписания Контракта, ПОДРЯДЧИК должен подготовить Строительный Лагерь на месте производства Работ. Лагерь должен быть огорожен и охраняем. Как минимум, этот лагерь должен включать следующее:
   

• 
  Жильё и столовая;
  
• 
  Пункт медицинской помощи (24-часовое обслуживание);
  
• 
  Офисы;
  
• 
  Цех(-а) по изготовлению трубных узлов и деталей;
  
• 
  Складское помещение;
  
• 
  Цех по техническому обслуживанию транспорта и оборудования ПОДРЯДЧИКА;
  
• 
  Склад горючего для транспорта и оборудования ПОДРЯДЧИКА.
  

7.21. Подрядчик обязан выполнить своими материалами и своим персоналом все работы, в соответствии с проектной документации, в полном объеме, даже если  часть объемов работ отсутствуют в представленной сметной документации Подрядчика.

7.22. Подрядчик обязан представить в течение 5 (пяти) рабочих дней после полного исполнения обязательств по настоящему Контракту Компании отчетность по доле казахстанского содержания по форме согласно Приложению №6 к настоящему Договору.

7.23. В случае нарушения сроков предоставления отчетности по доле казахстанского содержания Подрядчик (Поставщик) выплачивает Компании в качестве неустойки сумму эквивалентную 0,1% от общей суммы Договора за каждый день просрочки.

7. 
   Обязанности ЗАКАЗЧИКА
   
   1. 
      Для надлежащего исполнения настоящего Контракта ЗАКАЗЧИК обязан:
      
      1. 
         Передать в 3-дневный срок со дня подписания настоящего Контракта ПОДРЯДЧИКУ Проектную документацию, утвержденную ЗАКАЗЧИКОМ, в имеющемся объеме и формате по акту, подписанному ПОДРЯДЧИКОМ и ЗАКАЗЧИКОМ, на период строительства Объекта и Стройплощадку, пригодную для производства Работ.
         
      2. 
         Произвести приемку и оплату выполненных объемов Работ ПОДРЯДЧИКОМ по факту в соответствии с действующими нормативными актами Республики Казахстан.
         
      3. 
         В случае внесения изменений в переданную ПОДРЯДЧИКУ рабочую Проектную документацию ЗАКАЗЧИК обязан до начала производства Работ по измененной документации передать ПОДРЯДЧИКУ уточненную документацию.
         
      4. 
         Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
         
      5. 
         ЗАКАЗЧИК не принимает на себя обязательства по поселению командированного персонала ПОДРЯДЧИКА.
         
      6. 
         Обеспечить присутствие на Объектах 2х представителей Технадзора ЗАКАЗЧИКА для контроля за проведением Работ.
         
      7. 
         Осуществлять приемку Скрытых работ согласно срокам, определенным п. 13.2. настоящего Контракта.
         
8. 
   Контроль и надзор за выполнением Работ
   
   1. 
      ЗАКАЗЧИК в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Контракта назначит приказом своего представителя на Стройплощадке, который от имени ЗАКАЗЧИКА совместно с ПОДРЯДЧИКОМ оформляет акты на выполненные Работы, осуществляет технический надзор за ходом и контроль за качеством выполняемых Работ, соблюдением План-Графика Работ, качеством используемых ПОДРЯДЧИКОМ материалов и соответствия используемого оборудования условиям Контракта и Проектной документации.
      
   2. 
      Представитель ЗАКАЗЧИКА имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.
      
   3. 
      Представители ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИКА на Стройплощадке регулярно проводят совещания по согласованию и разрешению вопросов, возникающих при осуществлении Работ.
      
   4. 
      С момента начала до завершения всех Работ ПОДРЯДЧИК обязан вести журнал производства Работ, а так же другую исполнительную документацию в соответствии с ВСН 012-88 часть 2, в котором отражается весь ход фактического производства Работ с указанием количества и качества используемых материалов, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИКА (дата начала и окончания Работ, принятия Работ, проведения испытаний, информация о задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов, выходом из строя строительной техники, и другие факторы, влияющие на окончательный срок завершения строительства). При этом ПОДРЯДЧИК обязан по требованию ЗАКАЗЧИКА представить документы, подтверждающие сведения, заносимые в журнал производства Работ.
      
   5. 
      Если ЗАКАЗЧИК не удовлетворен ходом и качеством Работ или записями ПОДРЯДЧИКА, то он излагает свое мнение в журнале производства Работ.
      
   6. 
      ПОДРЯДЧИК обязан в 3-дневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных ЗАКАЗЧИКОМ в журнале производства Работ. Немотивированный отказ или уклонение от устранения таких недостатков будет квалифицироваться как нарушение качества выполняемых Работ.
      

Отчёты должны подаваться до тех пор, пока ЗАКАЗЧИК не уведомит ПОДРЯДЧИКА, и, по крайней мере, до окончания ПОДРЯДЧИКОМ всех Работ, которые будут указаны как невыполненные на дату завершения Работ в акте приёмки Работ.

Каждый еженедельный и ежемесячный отчёт должен включать следующее:

(a) графики и подробное описание хода выполнения Работ, включая каждый этап строительства Объекта (если таковые имеются), Документы ПОДРЯДЧИКА, закупку, производство, поставку на Стройплощадку оборудования и материалов, строительство, возведение конструкций и испытания, включая описание этапов Работ, выполненных каждым субподрядчиком, указывая процентный показатель к общему прогрессу;

(b) расходы по строительству Объекта на месячной основе;

(с) фотографии, отображающие состояние производства и ход Работ на Стройплощадке;

(d) по каждой основной позиции машин и материалов - наименование изготовителя, место производства, процент выполнения и наступившие или ожидаемые даты:

(i) начала производства,

(ii) проверок со стороны ПОДРЯДЧИКА,

(iii) испытаний, и

(iv) отгрузки и доставки на Стройплощадку;

(e) детальные сведения о персонале, оборудовании и материалах поставки ПОДРЯДЧИКА;

(f) копии документов, касающихся обеспечения качества, результаты испытаний и копии сертификатов на материалы;

(g) список уведомлений и предписаний, направленных авторским и техническим надзором;

(h) статистика по технике безопасности, включая сведения обо всех опасных авариях и деятельности, связанной с аспектами охраны окружающей среды и общественных связей; и

(i) сравнение реального и запланированного хода Работ, включая сведения обо всех событиях и обстоятельствах, способных помешать завершению Работ в соответствии с настоящим Контрактом, и меры, которые приняты (или должны быть приняты) для предотвращения задержек.

(j) зоны риска и корректирующих действий, и

(k) основные позиции на последующий месяц.

1. 
   ПОДРЯДЧИК предоставляет до 2-го числа каждого месяца план работ на текущий и следующий месяца в согласованном с ЗАКАЗЧИКОМ формате.
   
2. 
   Осуществляя контроль за проведением Работ, ЗАКАЗЧИК не вмешивается в оперативно - хозяйственную деятельность ПОДРЯДЧИКА.
   
3. 
   ПОДРЯДЧИК должен нести ответственность по осуществлению контроля качества Работ. ПОДРЯДЧИК должен иметь квалифицированно подобранные кадры, зарегистрированные в Горгостехнадзоре г.Актобе для выполнения инспекционных работ.
   
4. 
   ПОДРЯДЧИК должен подготовить полноценный комплекс процедур проведения сварочных работ. Данные процедуры должны пройти предварительную аттестацию и утверждены ГГТН. Все отдельные процедуры должны быть утверждены ПОДРЯДЧИКОМ.
   
5. 
   Представитель ПОДРЯДЧИКА на месте выполнения Работ ежедневно представляет представителю ЗАКАЗЧИКА на месте выполнения Работ объем выполненных работ за день, с указанием количества людей и спец.техники.
   
7. 
   Гарантии качества по сданным Работам
   
   1. 
      Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и Работы, выполняемые ПОДРЯДЧИКОМ по настоящему Контракту.
      
   2. 
      Гарантийный срок эксплуатации Объекта при условии соблюдения соответствующих норм и правил эксплуатации – 24 месяца с момента приемки Объекта по акту Государственной приемочной комиссии.
      
   3. 
      Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, ПОДРЯДЧИК обязан их устранить за свой счет, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов и/или на период, в течение которого ЗАКАЗЧИК был лишен возможности эксплуатировать Объект по причине таких дефектов.
      
   4. 
      Наличие дефектов фиксируется двухсторонним актом ПОДРЯДЧИКА и ЗАКАЗЧИКА. ЗАКАЗЧИК устанавливает разумный срок для устранения дефектов.
      
   5. 
      При отказе ПОДРЯДЧИКА от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок их освидетельствование осуществляется соответствующими органами, что не исключает права Сторон обратиться в соответствующий суд по данному вопросу.
      
   6. 
      ЗАКАЗЧИК вправе устранить дефекты собственными или привлеченными средствами и потребовать от ПОДРЯДЧИКА возмещения своих расходов на устранение дефектов в период гарантийного срока эксплуатации.
      
8. 
   Страхование
   

 11.1.1. страхование ответственности Подрядчика в связи с причинением вреда (ущерба) имуществу, жизни и/или здоровью третьих лиц в результате выполняемых Работ в соответствии с настоящим Договором (обязательное страхование ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц). Лимит страхового возмещения должен быть не менее установленного действующим законодательством  РК;

11.1.2. обязательное страхование ответственности Подрядчика за причинение ущерба окружающей среде (обязательное экологическое страхование). Лимит страхового возмещения должен быть не менее установленного действующим законодательством  РК;

11.1.3. обязательное страхование ответственности Подрядчика за вред причиненный жизни и здоровью Персонала Подрядчика, привлекаемого им на основании трудовых договоров в связи с выполнением этим персоналом своих должностных обязанностей. Лимит страхового возмещения должен быть не менее установленного действующим законодательством  РК;

11.1.4. обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств. Лимит страхового возмещения должен быть не менее установленного действующим законодательством  РК;

11.1.5. страхование имущества Подрядчика на случай гибели или утраты;

11.1.6. Страхование рисков возникновения общегражданской ответственности перед третьими лицами за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при проведении строительных работ по проекту:  «Система сбора нефти. Обустройство скважин на м/р Алибекмола и Кожасай», по строительству системы электроснабжения на м/р Алибекмола и Кожасай. Страховой лимит по данному риску должен составлять не менее 150 000 000 тенге.

11.2. В течение 24 часов с момента наступления страхового случая Подрядчик должен сообщить о происшествии Заказчику. В течение трех рабочих дней с момента наступления страхового случая Подрядчик должен в дополнение к отчетам, требуемым в соответствии со статьей 10 Договора, представить Заказчику копии всех актов, подготовленных для страховых компаний Подрядчиком относительно несчастных случаев и происшествий, описанных выше.

7. 
   Порядок оплаты Работ
   

1. 
   ЗАКАЗЧИК оплачивает выполненные работы по окончании каждого месяца после подписания сторонами соответствующих актов приема выполненных работ.
   
2. 
   По мере выполнения объемов Работ по настоящему Контракту в соответствии с Календарным графиком выполнения Работ ПОДРЯДЧИК предоставляет ЗАКАЗЧИКУ акты выполненных работ не позднее 25 числа текущего месяца:
   
   1. 
      Подписанный ПОДРЯДЧИКОМ и подтвержденный ЗАКАЗЧИКОМ акт сдачи-приемки выполненных объемов Работ по исполненному этапу в двух экземплярах по форме №2 и №3.
      
   2. 
      Счет-фактуру, выставленную в соответствии с выполненным объемом Работ, в двух экземплярах в форме, утвержденной налоговым законодательством Республики Казахстан.
      
3. 
   Срок оплаты счета-фактуры составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента регистрации счета-фактуры в канцелярии ЗАКАЗЧИКА.
   
4. 
   Все документы, приготовленные с ошибками, будут возвращены ПОДРЯДЧИКУ с официальной просьбой представить правильную версию документов. В этом случае датой получения документа будет считаться дата получения правильной версии документа.
   
5. 
   Оплата любых счетов-фактур не затрагивает права ЗАКАЗЧИКА на проверку правильности их оформления в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты получения соответствующего счета-фактуры. ЗАКАЗЧИК направит ПОДРЯДЧИКУ письменное извещение о несогласии с каким-либо статьями или статьей затрат ПОДРЯДЧИКА с указанием причин такого несогласия.
   
6. 
   Комиссионные, связанные с банковскими расходами и зачислением средств, каждая из Сторон несет самостоятельно.
   
7. 
   Сдача и приемка выполненных Работ
   

1. 
   Выполненные объемы Работ должны оформляться в соответствии с формами отчетности.
   
2. 
   ПОДРЯДЧИК письменно информирует ЗАКАЗЧИКА за 1 (один) дня до начала фактической приемки отдельных ответственных конструкций, Скрытых работ и пуско-наладочных Работ по мере их готовности.
   
3. 
   ЗАКАЗЧИК приступает к приемке выполненного объема Работ через 2 дня после получения сообщения ПОДРЯДЧИКА об их готовности к сдаче.
   
4. 
   Готовность принимаемых конструкций и Работ подтверждается подписанием ЗАКАЗЧИКОМ и ПОДРЯДЧИКОМ актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования Скрытых работ.
   
5. 
   При наличии замечаний, ЗАКАЗЧИК должен подробно описать конкретный характер недостатков в выполненной Работе и, в необходимых случаях, указать Статью или пункт настоящего Контракта, содержащий обязательства ПОДРЯДЧИКА, которые были им нарушены.
   
6. 
   ПОДРЯДЧИК должен в течение 5 (пять) календарных дней на свой собственный риск и за свой счет устранить все недостатки и представить результаты Работ на новое рассмотрение ЗАКАЗЧИКУ. Процедура приёмки Работ повторяется до момента получения результата, удовлетворяющего требованиям ЗАКАЗЧИКА. При этом наступлении обязанности ЗАКАЗЧИКА по оплате фактических выполненных объемов Работ продлевается на срок такой доработки. В случае отказа ПОДРЯДЧИКА устранить недостатки в выполненной Работе, ЗАКАЗЧИК имеет право не оплачивать стоимость Работ. Работы в этом случае считаются невыполненными в установленный Календарным графиком выполнения Работ срок.
   
7. 
   ПОДРЯДЧИК приступает к выполнению последующих Работ только после письменного разрешения ЗАКАЗЧИКА, внесенного в журнал производства Работ.
   
8. 
   Приемка результатов полностью завершенных Работ осуществляется в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания Контракта, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов в Республике Казахстан.
   
9. 
   ПОДРЯДЧИК передает ЗАКАЗЧИКУ за 5 (пять) Банковских дней до начала приемки результата полностью выполненных им Работ два экземпляра Исполнительной документации. Не предоставление исполнительно-технической документации является основанием для мотивированного отказа оплаты услуг.
   
10. 
    Сдача результата полностью выполненных Работ ПОДРЯДЧИКОМ и приемка их оформляются Актом рабочей приемочной комиссией, назначенной ЗАКАЗЧИКОМ, подписанным обеими Сторонами. При наличии замечаний рабочей приемочной комиссии Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
    
11. 
    ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от приемки выполненных ПОДРЯДЧИКОМ Работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены ПОДРЯДЧИКОМ.
    
12. 
    В случае выполнения Работ не в полном объеме ЗАКАЗЧИК вправе не принимать результат Работ до полного их завершения.
    

7. 
   Изменение условий Контракта
   

1. 
   ПОДРЯДЧИК, обнаруживший в ходе строительства не учтенные Проектной документацией Работы и в связи с этим необходимость дополнительных Работ и увеличения стоимости строительства по настоящему Контракту, обязан сообщить об этом ЗАКАЗЧИКУ.
   
2. 
   При неполучении от ЗАКАЗЧИКА ответа на свое обращение в течение 5 (пять) календарных дней, ПОДРЯДЧИК обязан приостановить соответствующие Работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет ЗАКАЗЧИКА. ЗАКАЗЧИК освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных Работ.
   
3. 
   Превышение ПОДРЯДЧИКОМ проектных объемов и стоимости Работ, не подтвержденное соответствующим дополнительным соглашением Сторон, не оплачивается ПОДРЯДЧИКУ.
   
4. 
   ПОДРЯДЧИК, не выполнивший обязанности, установленные п.п.14.1 и 14.2 настоящего Контракта, лишается права требовать от ЗАКАЗЧИКА оплаты выполненных им дополнительных Работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах ЗАКАЗЧИКА, в частности, в связи с тем, что приостановление Работы могло привести к гибели или повреждению Объекта, срыву сроков производства отдельных видов СМР и объекта в целом.
   
5. 
   При согласии ЗАКАЗЧИКА на дополнительные Работы и их оплату ПОДРЯДЧИК вправе отказаться от выполнения указанных Работ лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности ПОДРЯДЧИКА либо не могут быть выполнены ПОДРЯДЧИКОМ по не зависящим от него причинам.
   

Форс – мажорные условия

1. 
   Сторона не признается ответственной за неисполнение какого-либо из своих обязательств, если она докажет:
   

• 
  что такое неисполнение явилось результатом препятствия, находящегося вне ее контроля;
  
• 
  что от нее нельзя было разумно ожидать в момент заключения Договора принятия во внимание данного препятствия или его последствий для исполнения Контракта;
  
• 
  что она не могла разумно избежать или преодолеть такое препятствие или по крайней мере его последствия.
  

7. 
   Препятствие, указанное в п.14.6 настоящего Контракта, может произойти по причине нижепоименованных событий, перечень которых не является исчерпывающим:
   

(b) стихийные бедствия, ураганы, землетрясения, наводнения, разрушение в результате молнии;

(c) взрывы, пожары, разрушения машин и любых установок;

(d) действия и бездействия властей, законные или незаконные.

8. 
   Претендующая на освобождение от ответственности сторона должна, как только это станет возможным сразу после того, как препятствие и его последствия, влияющие на исполнение ею обязательства, станут ей известны, сообщить другой стороне об этом препятствии и влиянии его последствий на выполнение ею своих обязательств. По прекращении основания освобождения от ответственности также должно быть направлено извещение. Основание освобождения от ответственности имеет силу с момента его наступления или, если уведомление не было сделано своевременно, с момента подачи такого уведомления. Отсутствие уведомления возлагает на нарушившую сторону ответственность за убытки, которых в противном случае можно было избежать.
   
9. 
   Основание освобождения от ответственности в соответствии с настоящей оговоркой освобождает нарушившую Сторону от возмещения убытков, уплаты штрафных и иных договорных санкций. Кроме того, такое основание отодвигает срок исполнения на разумный период времени, исключая тем самым возможное право другой Стороны на расторжение или аннулирование Контракта. При определении, что понимается под разумным периодом времени, должна учитываться способность нарушившей Стороны возобновить свое исполнение, а также заинтересованность другой Стороны в получении такого исполнения, несмотря на просрочку. В ожидании исполнения нарушившей стороной ее обязательств другая Сторона может приостановить исполнение своих соответствующих обязательств.
   
10. 
    Если основания освобождения от ответственности продолжаются более 10 дней, то любая из Сторон вправе отказаться от Договора, направив об этом уведомление.
    

11. 
    Ни одна из Сторон не может передать права по настоящему Контракту полностью или частично или любые преимущества или имущественные права по Контракту без предварительного письменного согласия другой Стороны, выдаваемого по единоличному усмотрению такой другой Стороны. Однако, несмотря на вышеизложенное, ЗАКАЗЧИК вправе передать или переуступить свои права и/или обязательства по настоящему Контракту любому из своих Аффилированных лиц.
    

7. 
   Охрана Работ
   
   1. 
      ПОДРЯДЧИК обеспечит надлежащую охрану выполненных Работ, материалов, оборудования, строительной техники, Временных сооружений и другого имущества на территории производства Работ, жизни и здоровья людей, занятых на выполнении Работ, от даты начала Работ и до даты завершения строительства и приемки по акту рабочей приемочной комиссии завершенного строительством Объекта.
      
   2. 
      Ответственность за сохранность построенных сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки завершенного строительством Объекта по акту рабочей приемочной комиссии несет ЗАКАЗЧИК.
      
   3. 
      ПОДРЯДЧИК обеспечит проведение мероприятий по охране общественного порядка в местах временного проживания персонала ПОДРЯДЧИКА.
      

7. 
   Имущественная Ответственность
   
   1. 
      ЗАКАЗЧИК за нарушение обязательств по настоящему Контракту уплачивает ПОДРЯДЧИКУ:
      
      1. 
         за задержку расчетов за фактические выполненные объемы Работ – штрафную неустойку в размере 0,1 % стоимости подлежащих оплате Работ за каждый день просрочки.
         
   2. 
      ПОДРЯДЧИК при нарушении обязательств по настоящему Контракту уплачивает ЗАКАЗЧИКУ:
      

16.2.2. за несовременное исполнение/неисполнение обязательств по представлению документов, отчетности, обязательств (в том числе согласно статье 16 настоящего Контракта) по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ или уведомлению ЗАКАЗЧИКА, предусмотренных настоящим Контрактом, ПОДРЯДЧИК уплачивает ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере 0,1% от стоимости настоящего Контракта за каждое такое неисполнение/несвоевременное исполнение.

1. 
   До сдачи завершенного строительством Объекта по акту Государственной приемочной комиссии ПОДРЯДЧИК несет ответственность за риск случайного его уничтожения или повреждения.
   
2. 
   В случае, когда Работы выполнены ПОДРЯДЧИКОМ с отступлениями от условий настоящего Контракта, ухудшающими результаты Работ или с иными недостатками, которые делают их непригодным для использования, ЗАКАЗЧИК вправе:
   

• 
  потребовать от ПОДРЯДЧИКА соразмерного уменьшения стоимости настоящего Контракта;
  
• 
  отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать у ПОДРЯДЧИКА возмещения причиненных убытков, а также возврата уплаченной стоимости невыполненных Работ.
  

5. 
   Виновная Сторона уплачивает неустойку или штраф по первому письменному обращению другой Стороны в течение 10 (десяти) календарных дней со дня предъявления соответствующего требования другой Стороны. В случае отказа ПОДРЯДЧИКА от уплаты неустойки или штрафа, ЗАКАЗЧИК имеет право взыскать подлежащие уплате суммы неустойки/штрафа путем удержания данных сумм из окончательного платежа ПОДРЯДЧИКУ. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождают Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.
   
6. 
   ПОДРЯДЧИК возмещает ЗАКАЗЧИКУ в полном объеме убытки, вызванные неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе:
   
   1. 
      по соблюдению требований локальных нормативных актов, согласно Статье 15 данного Контракта;
      
   2. 
      по приведению Стройплощадки в состояние, предшествующее Работам, и утилизации или вывозу отходов, образовавшихся в результате деятельности Подрядчика;
      
   3. 
      по соблюдению требований норм земельного, водного, лесного законодательства Республики Казахстан, законодательства Республики Казахстан о недрах и охране окружающей среды;
      
   4. 
      по обеспечению сохранности принятых от ЗАКАЗЧИКА оборудования и материалов;
      
   5. 
      по соблюдению требований законодательных и иных нормативных правовых актов, нормативно-технической документации, строительных норм и правил;
      
   6. 
      убытки, причиненные в результате инцидентов и аварий, вызванных по вине ПОДРЯДЧИКА.
      
7. 
   В случае если ЗАКАЗЧИК понес расходы по возмещению ущерба и убытков третьим лицам, в том числе за нарушение земельного, водного, лесного законодательства Республики Казахстан и/или законодательства Республики Казахстан о недрах и окружающей среде, причиненных по обстоятельствам, за которые отвечает ПОДРЯДЧИК, то ПОДРЯДЧИК возмещает данные расходы ЗАКАЗЧИКА в регрессном порядке.
   
8. 
   ПОДРЯДЧИК несет ответственность за причинение вреда здоровью и жизни работников ЗАКАЗЧИКА, ПОДРЯДЧИКА и третьих лиц, выполняющих Работы на оборудовании и территории Объекта ЗАКАЗЧИКА, произошедшее по обстоятельствам, за которые отвечает ПОДРЯДЧИК, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
   
9. 
   Меры ответственности, не предусмотренные в настоящей статье, применяются к Сторонам в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Контрактом.
   

7. 
   Порядок внесения изменений в Контракт
   
   1. 
      В случае изменений объема Работ ЗАКАЗЧИК обязан не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до такого изменения направить письменное распоряжение, обязательное для выполнения ПОДРЯДЧИКОМ, с указанием:
      

- исключить любую указанную Работу;

- изменить характер, качество или вид любой указанной Работы;

- выполнить дополнительную Работу некоторого указанного характера, необходимую для завершения строительства.

2. 
   Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения Работ, то ПОДРЯДЧИК приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.
   
3. 
   Сроки начала и окончания Работ могут быть изменены по взаимному согласию Сторон, что скрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.
   
4. 
   Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.
   

7. 
   Разрешение споров между Сторонами
   
   1. 
      Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон или протоколом, становящимися с момента их подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.
      
   2. 
      Спорные вопросы между ЗАКАЗЧИКОМ и ПОДРЯДЧИКОМ, возникшие по поводу недостатков выполненных Работ или их причин, могут быть решены путем назначения экспертизы по требованию любой из Сторон. Расходы по экспертизе несет виновная сторона.
      
   3. 
      Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, которые Стороны не смогли урегулировать в течение 20 (двадцати) календарных дней в порядке, описанном в пп. 18.1 и 18.2 настоящего Контракта, передаются на разрешение в судебные органы Республики Казахстан по месту нахождения ответчика. Язык судопроизводства – русский язык.
      

7. 
   Прекращение Контракта
   
   1. 
      ЗАКАЗЧИК в любое время до сдачи ему результатов Работ, имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта, направив ПОДРЯДЧИКУ уведомление об отказе от исполнения Контракта, в соответствии с условиями настоящего Контракта. В этом случае Контракт считается расторгнутым по истечении 10 (десять) календарных дней с момента такого уведомления, данное положение также регулируется, и будет распространяться ЗАКАЗЧИКОМ в случае нарушения ПОДРЯДЧИКОМ п.20.1. настоящего Договора
      
   2. 
      ЗАКАЗЧИК вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта в случаях:
      

- задержки ПОДРЯДЧИКОМ по его вине начала Работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от ЗАКАЗЧИКА;

- систематического нарушения (2 раза подряд) ПОДРЯДЧИКОМ сроков выполнения видов Работ, влекущего увеличение срока окончания Работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;

- если отступления в Работе от условий Контракта или иные недостатки результата Работы в течение 15 (пятнадцати) календарных дней не были устранены либо являются существенными и неустранимыми;

- аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих ПОДРЯДЧИКА права на производство Работ;

- по другим основаниям, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Контрактом.

3. 
   ПОДРЯДЧИК вправе расторгнуть Контракт в случаях:
   

- остановки ЗАКАЗЧИКОМ выполнения Работ по причинам, не зависящим от ПОДРЯДЧИКА, на срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней;

- по другим основаниям в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4. 
   Сторона, инициирующая расторжение (отказ от исполнения) настоящего Контракта, согласно положениям пунктов 19.2 и 19.3 настоящего Контракта направляет письменное уведомление другой Стороне. Контракт считается расторгнутым через 5 (пять) календарных дней с момента получения уведомления второй Стороной, а в отношении осуществления платежей - после полного завершения расчетов.
   
5. 
   Односторонний отказ от исполнения Контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан или настоящим Контрактом.
   
6. 
   При расторжении Контракта до приемки ЗАКАЗЧИКОМ результатов Работ, выполненных ПОДРЯДЧИКОМ, ЗАКАЗЧИК вправе требовать передачи ему результатов незавершенных Работ с компенсацией ПОДРЯДЧИКУ стоимости Работ выполненных и принятых в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом на момент расторжения Контракта.
   

20.2. ПОДРЯДЧИК при согласовании с ЗАКАЗЧИКОМ привлекаемого субподрядчика в письменном виде указывает:

• 
  наименование привлекаемой компании
  
• 
  имена первых руководителей
  
• 
  учредительные документы, лицензии и разрешения, страховые полиса
  
• 
  адрес, контактный телефон
  

20.3. ПОДРЯДЧИК должен гарантировать, что все субподрядчики, привлекаемые ПОДРЯДЧИКОМ к выполнению Работ по настоящему Договору, должны предоставить те же гарантии выполнения субподрядных работ, что и ПОДРЯДЧИК по приведенной выше Статье 3. ПОДРЯДЧИК отвечает за обеспечение соблюдения всеми субподрядчиками соответствия тем же стандартам и тех же гарантий, что изложены выше в Статье 3, также он полностью отвечает за управление работой данных субподрядчиков в полном соответствии с интересами ЗАКАЗЧИКА.

20.4. ПОДРЯДЧИК самостоятельно определяет взаимоотношения с привлеченными субподрядчиками, в том числе, оплачивает счета субподрядчиков за счет собственных средств, обеспечивает надлежащее выполнение работ субподрядчиком и т.д.

20.5. За все действия субподрядчика полную ответственность перед ЗАКАЗЧИКОМ несет ПОДРЯДЧИК. Любые отношения по договору, касающиеся привлеченных субподрядчиков, осуществляются ЗАКАЗЧИКОМ через ПОДРЯДЧИКА.

1. 
   С учетом иных положений настоящего Контракта, ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения Работ по вине ПОДРЯДЧИКА или ЗАКАЗЧИКА, компенсируется виновной Стороной.
   
2. 
   Любое уведомление по данному Контракту отправляется получателю в виде заказного письма с уведомлением о вручении по его юридическому адресу либо посредством использования факсимильной связи или электронной почтой. Уведомление считается переданным на момент получения отправителем уведомления о вручении письма получателю либо с даты получения адресатом факсимильного или электронного письма.
   
3. 
   Настоящий Контракт толкуется и регулируется в соответствие с законодательством Республики Казахстан.
   
4. 
   Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.
   
5. 
   После подписания настоящего Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, договоренности между Сторонами, касающиеся настоящего Контракта, теряют силу.
   
6. 
   Настоящий Контракт подписан в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, один для ЗАКАЗЧИКА, другой для ПОДРЯДЧИКА.
   
7. 
   ПОДРЯДЧИК вправе, с предварительного письменного согласия ЗАКАЗЧИКА привлекать субподрядчиков для исполнения части обязанностей по настоящему КОНТРАКТУ. При этом согласование субподрядчика происходит до выполнения им какой-либо части Работ.
   
8. 
   В случае если ПОДРЯДЧИК не в состоянии выполнить часть Работ по Контракту, а также не привлекает для этого субподрядчиков, ЗАКАЗЧИК имеет право назначить субподрядчика для выполнения оговоренной в данном пункте части Работ.
   
9. 
   ПОДРЯДЧИК отвечает за действия и ошибки любых субподрядчиков, их агентов или служащих, как если бы это были действия или ошибки самого ПОДРЯДЧИКА.
   
10. 
    Каждый контракт субподряда должен включать положения, согласно которым субподрядчик обязуется выполнить порученный объем Работ исключительно собственными силами и не имеет право передавать права по контракту субподряда кому бы то ни было и привлекать для выполнения Работ другие организации, кроме случаев, оговоренных настоящим Контрактом.
    

1. 
   Под конфиденциальной понимается любая информация, полученная или приобретенная в ходе исполнения настоящего Контракта. Стороны обязуются соблюдать условия и требования, устанавливаемые отдельным «Соглашением о конфиденциальности», являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
   
2. 
   ПОДРЯДЧИК обязуется хранить и использовать конфиденциальную информацию таким образом, чтобы исключить возможность ее утраты или использования любыми третьими лицами, включая свой персонал, не связанный непосредственно с исполнением настоящего Контракта.
   
3. 
   ПОДРЯДЧИК обязуется не отчуждать, не обменивать, не опубликовывать, не раскрывать каким-либо иным способом конфиденциальную информацию никаким третьим лицам и принять все возможные меры к пресечению ее опубликования или распространения иным способом.
   
4. 
   ПОДРЯДЧИК может предоставить конфиденциальную информацию третьему лицу только при наличии предварительного письменного согласия ЗАКАЗЧИКА, обеспечив в таком случае, что вышеупомянутое третье лицо принимает на себя обязательства рассматривать такую информацию как конфиденциальную.
   
5. 
   ПОДРЯДЧИК несёт ответственность за ущерб, причиненный нарушением порядка использования конфиденциальной информации. При этом ЗАКАЗЧИК вправе рекомендовать в письменном виде третьим лицам не пользоваться услугами и работами ПОДРЯДЧИКА.
   

Приложения к настоящему Контракту, указанные ниже, являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

От имени ЗАКАЗЧИКА: От имени ПОДРЯДЧИКА:

_____________________ _______________________
Генеральный директор

ТОО «Казахойл Актобе»

Решетнёв А.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Контракту № _____________


Календарный график выполнения работ

От имени ЗАКАЗЧИКА: От имени ПОДРЯДЧИКА:

_____________________ _______________________
Генеральный директор

ТОО «Казахойл Актобе»

Решетнёв А.В.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Контракту № _____________

Детальная разбивка контрактной цены

От имени ЗАКАЗЧИКА: От имени ПОДРЯДЧИКА:

_____________________ _______________________
Генеральный директор

ТОО «Казахойл Актобе»

Решетнёв А.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Контракту № _____________